Когда подрядчик не обязан платить неустойку за просрочку?

Подрядчик не обязан платить неустойку за просрочку работ, если в ней виноват заказчик. Так решил Арбитражный суд Московского округа (Постановлении № А40-167664/14 от 02.10.2015).

Заказчик признается невиновным, если он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины он при этом должен доказать.

В рассматриваемом арбитражем случае судьи установили факт просрочки выполнения работ по вине истца – то есть заказчика, который не предоставил разрешительную документацию. А без неё начало работ невозможно.