Подрядчик не несёт ответственности за неисполнение заказчиком своих обязанностей

Арбитражный суд Московского округа вынес решение о том, что подрядчик не несёт ответственности за заказчика, который не исполнил своих обязательств. 

В чем суть дела?

Подрядчик заключил договор с субподрядчиком на выполнение строительных работ. Субподрядчик выполнил работу и ввёл в эксплуатацию объект позже срока, указанного в договоре.

Подрядчик подал иск в суд и потребовал от субподрядчика пени за нарушение договорных обязательств.

Субподрядчик представил все документы, из которых ясно, что все необходимые работы были выполнены. И именно подрядчик (истец) постоянно задерживал передачу необходимой документации, а также нарушал оплату промежуточных этапов. Поэтому –то он (субподрядчик) и не мог выполнить работу в срок.

Позиция суда

Рассмотрев все материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска. По мнению суда:

«в результате встречного неисполнения истцом своих обязательств по договору ответчиком была допущена просрочка исполнения обязательства».


Источник: Постановление АС Московского округа от 16.05.2016 по делу N А40-110946/15.